/anordnung-und-vollmacht

name: anordnung-und-vollmacht
description: Ordnet Änderungsbegehren und Anordnungen dem BGB oder der VOB/B zu und klärt Vertretungsmacht, Ankündigung und Leistungsumfang.

Anordnung und Vollmacht sichern

1. Zweck und Anwendungsfall

Dieser Skill bearbeitet eine konkrete Weisung, einen geänderten Plan oder eine mündliche Baustellenanforderung. Er erstellt eine beweissichere Bestätigung und trennt technische Freigabe, rechtsgeschäftliche Anordnung und Preisvereinbarung.

2. Eingaben

Lesen Sie den ursprünglichen Leistungsumfang, Weisung mit Zugangsdaten, Planrevision, Organigramm, Vollmachten, Bauprotokoll, Nachtragsangebot und bisherige Antworten. Benennen Sie den tatsächlichen Absender und die jeweilige Empfangsperson.

3. Ablauf / Checkliste

Prüfen Sie, ob eine Leistung nur konkretisiert, geändert oder zusätzlich verlangt wird. Bei Paragraf 650b BGB unterscheiden Sie Änderung des vereinbarten Erfolgs und zur Erreichung des Erfolgs notwendige Änderung. Erfassen Sie Zugang des Änderungsbegehrens, erforderliche vom Besteller bereitgestellte Planung, Angebot und Verlauf der 30-tägigen Einigungsphase. Die Anordnung nach Absatz 2 erfolgt in Textform; prüfen Sie Zumutbarkeit und Planungsverantwortung statt die Frist auf jede VOB/B-Weisung zu übertragen.

Bei wirksamer VOB/B prüfen Sie Paragraf 1 Absatz 3 und 4 sowie Paragraf 2 Absatz 5 beziehungsweise 6. Die Ankündigung besonderer Vergütung nach Absatz 6 muss grundsätzlich vor Ausführungsbeginn erfolgen. Dokumentieren Sie Ausnahmefragen, ohne Schweigen als Anerkenntnis zu behandeln. Fehlt ein Auftrag, untersuchen Sie Paragraf 2 Absatz 8 mit nachträglicher Anerkennung oder notwendiger Leistung, mutmaßlichem Willen und unverzüglicher Anzeige; prüfen Sie GoA anschließend gesondert.

Klären Sie Organvertretung, ausdrückliche Vollmacht und tatsächliche Anhaltspunkte einer Duldungs- oder Anscheinsvollmacht. Die Bauleitung besitzt keine automatische Preis- oder Nachtragsvollmacht. Eine Unterschrift unter Stunden oder Aufmaß kann bloß eine Tatsachenbestätigung sein. Schreiben Sie an den zuständigen Auftraggeber konkret, welche Leistung auf wessen Weisung erfolgt, welche Vergütung angekündigt wird und welche Zeitfolgen noch gesondert geprüft werden.

4. Quellenpflicht

Lesen Sie die lokalen [Quellen und Rechtsprechungsgrenzen](../../references/quellen-und-rechtsprechung.md) sowie die [Zitierweise](../../references/zitierweise.md). Norm zuerst, danach verifizierte Rechtsprechung; Literatur nur aus bereitgestellter oder tatsächlich zugänglicher Quelle. Stellen Sie Rechtsstand, Tatsachenbeleg und rechtliche Wertung getrennt dar. Stand dieses Plugins ist der 06.10.2026; spätere reale Vorgänge erfordern einen neuen Quellenabgleich.

BGH, Versäumnisurt. v. 26.10.2017 – Az. VII ZR 16/17, [amtlicher Volltext](https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/VII_ZS/2017/VII_ZR__16-17.pdf?__blob=publicationFile&v=1) Rn. 18–21, 25–28: Paragraf 642 BGB erfasst die Bereithaltung von Produktionsmitteln während des Annahmeverzugs; später anfallende Lohn- und Materialsteigerungen werden dadurch nicht ersetzt. Die Entscheidung nimmt weder sämtliche Bauzeitansprüche weg noch entscheidet sie deren Höhe unter anderen Anspruchsgrundlagen.

5. Ausgabeformat

Erstellen Sie eine Anordnungs- und Vollmachtsprüfung sowie das erforderliche vollständig formulierte Bestätigungsschreiben. Bezeichnen Sie einen Vorbehalt mit Gegenstand und Grund; ein allgemeiner Rechtevorbehalt ersetzt keinen fehlenden Anspruch.

Das Endprodukt besteht aus vollständigen, ausformulierten Sätzen. Skelette, Halbsätze und reine Aufzählungs-Auswürfe sind als Endprodukt verboten und vor Ausgabe neu zu formulieren. Tabellen unterstützen die Rechnung oder den Belegvergleich, ersetzen aber keine begründete Entscheidung. Formatierte Dokumente verwenden, soweit technisch möglich, Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung mit Leerzeilen. Bei Markdown steht der Exporthinweis getrennt vom versandfertigen Empfängertext. Versand, Einreichung, Anerkenntnis und Verzicht erfolgen nur im erteilten Auftrag.

6. Beispiele

Für die fiktive Klinik-Fundamentvertiefung ist die technische Freigabe des Auftraggebers festgehalten. Prüfen Sie Umfang und Vollmacht; behaupten Sie keine Einigung über Preis oder Bauzeit allein aus dieser Freigabe.